Санкции
[ Home ] [ Up ] [ Предмет контракта ] [ Цены и общая стоимость ] [ Условия платежа ] [ Сроки поставки ] [ Упаковка и маркировка ] [ Гарантии ] [ Форс-мажор ] [ Санкции ] [ Арбитраж ] [ Экспортная лицензия ] [ Страхование ] [ Прочие условия ] [ Юридические адреса сторон ] [ Типовой контракт ] [ Образцы контрактов ]

Back
Home
Next                    

SANCTIONS
САНКЦИИ

8. Sanctions
Example 1
1. In the event of the Sellers' delay in the supply against the dates stipulated in the Contract the Sellers are to pay to the Buyers penalty at the rate of 0,5% of the value of goods not delivered in due time for every week of the delay within the first four weeks and 1% for every subsequent week but not more than 10% of the value of the equipment not delivered in due time.
2. The penalties will be deducted from the Sellers' invoices when they will be paid by the Buyers. In case the Buyers for any reason do not deduct the penalty when paying the Sellers' invoice the latter is obliged to pay the penalty amount at the first request of the Buyers.
3. Should the delay in delivery exceed four months the Buyers shall have the right to cancel the Contract or a part thereof.
4. Should the shipment of the equipment not be notified with delay, the Sellers are to pay to the Buyers penalty at the rate of 0,1% of the value of the equipment already shipped.


8. Санкции
Вариант 1
1. В случае если будут иметь место опоздания в поставке против сроков, указанных в контракте, Продавец должен уплатить Покупателю конвенциональный штраф в размере 0,5% от стоимости непоставленного в срок товара за каждую неделю просрочки в течение первых 4 недель и 1% за каждую последующую неделю, но не более 10% от стоимости непоставленного в срок товара.
2. Штраф будет удерживаться со счетов Продавца при оплате их Покупателем. В случае, если Покупатель по какой-либо причине не удержит штраф при оплате счета Продавца, последний обязан оплатить сумму штрафа по первому требованию Покупателя.
3. В случае, если опоздание в поставке превысит четыре месяца, Покупатель имеет право отказаться от контракта или его части.
4. За неизвещение или несвоевременное извещение о произведенной отгрузке оборудования Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере 0,1% от стоимости отгруженного оборудования.

8. Sanctions
Example 2
If the delivery date stipulated by the Contract is not observed, the Sellers are to pay to the Buyers penalty at the rate of ______% of the value of the equipment delayed for each commenced week for the first four weeks of delay, and ________% for each following commenced week thereafter. However, the total amount of the penalty is not to exceed ________% of the value of the equipment delay.In case of delay in delivery exceeding _________ months the Buyers have the right to cancel the Contract wholly or partially without any compensation of the losses the Sellers may sustain in connection with such a cancellation. In this case the Sellers are obligated to pay to the Buyers penalty for delay in delivery at the rate of ________% of the value of the delayed equipment and to return back all the amounts received from the Buyers prior to the cancellation of the Contract, plus _________% interest per annum.The rate of the penalty is not subject to alterations by arbitration. The penalty amount is to be deducted from the Sellers' invoices when payment is effected by the Buyers. Should the Buyers fail to deduct the Sellers' invoice for some reason or other the Sellers are to pay it immediately at the Buyers' request.


8. Санкции
Вариант 2
В случае просрочки в поставке оборудования против сроков, установленных настоящим контрактом, Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ________% от стоимости непоставленного оборудования за каждую начавшуюся неделю в течение первых 4-х недель просрочки и _______% за каждую последующую начавшуюся неделю, однако, общая сумма штрафа не должна превышать ______% от стоимости непоставленного в срок оборудования.Если просрочка в поставке оборудования превысит ________ месяцев, Покупатель вправе аннулировать контракт полностью или частично без возмещения Продавцу каких-либо расходов или убытков, вызванных аннулированием контракта. В этом случае Продавец обязан уплатить Покупателю штраф в размере _________% от стоимости непоставленного в срок оборудования и немедленно возвратить Покупателю все суммы, уплаченные им по настоящему контракт, включая ________% годовых.Размер конвенционального штрафа не подлежит изменению в арбитражном порядке. Конвенциональный штраф взыскивается путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Продавца. Если Покупатель не удержит по каким-либо причинам сумму штрафа, Продавец обязуется уплатить сумму штрафа по первому требованию Покупателя.